工程合同

工程合同锦集5篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的工程合同5篇，欢迎阅读与收藏。

工程合同 篇1

甲方：___________________

乙方：___________________

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程

（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区

（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路0.310公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。

（4）工程项目期限：自年月日至 年月日。

二、合同价款及付款方式

（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）

（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。

4. 甲方的安全文明施工权利和义务

（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的.安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。

（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。

（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。

5. 乙方的安全文明施工权利和义务

（1）落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；

（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；

（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；

（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担；

7. 需要补充协议内容：三、附则

（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的

安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

（4）其他未尽事宜可另行约定。

（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：

身份证号码：

电话：乙方： 身份证号码： 电话：

工程合同 篇2

单项选择题

1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。

A、经工程师批准

B、经发包人批准

C、由承包人自行决定

D、由承包人通知发包人

2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。

A、检查承包人现场同期的记录

B、指示承包人缩短合同工期来源:学易网

C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定

D、把批准的'索赔要求纳入该月的工程进度款中

4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。

A、由业主负责

B、由设计单位负责

C、由承包商负责

D、由业主与承包商各负一半

5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。

A、发包人

B、承包人

C、工程师

D、发包人与承包人共同

6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。

A、监理人

B、总监理工程师

C、发包人

D、发包人和监理人

7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。

A、业主

B、监理工程师

C、承包商

D、分包商

8、按施工合同示本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。

A、发包人

B、承包人

C、发包人和承包人共同

D、监理人

9、颁发接收证书之日即为()。

A、竣工日

B、合同解除日

C、缺陷责任期结束日

D、完工日

10、设计招标应采用( )方式进行招标。

A、公开

B、邀请

C、询价

D、方案竞选

11、能够作为保证人的为( )。

A、法人的职能部门

B、公司

C、学校

D、幼儿园

12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。

A、不必追究对方的违约责任

B、按300t的数量计算违约金

C、按100t的货款计算违约金

D、按逾期15天的时间计算违约金

13、承包人采购的材料，在使用前应( )。

A、按工程师的要求进行检验

B、由发包人负责检验

C、检验费由发包人承担

D、不合格可使用

14、承包人负责采购的材料和设备，应( )。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担

B、发包人负责检验试验，费用承包人承担

C、承包人负责检验试验，费用承包人承担

D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。

A、由施工单位直接向设计单位索赔

B、由设计单位全额承担

C、由建设单位全额承担

D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。

A、增加合同中约定的工程量

B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C、改变承包人原计划的工作顺序和时间

D、更改工程有关部分的标高来

17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。

A、定金

B、抵押

C、质押

D、留置

18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。

A、节省招标费用

B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险

D、竞争激烈

19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。

A、正常监理工作

B、附加监理工作

C、额外监理工作

D、新的委托监理合同工作

20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向( )申请执行。

A、行政管理机关

B、人民法院

C、仲裁委员会

D、调解委员会

工程合同 篇3

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将泥水分部工程承包给乙方，经协商一致达成如下协议：

一、承包范围和内容：

1、工程地面以上所有的砌体砌筑；包括承包范围内的所有相关工序（植砌体拉结筋除外含施水）及工完后清理工作。

2、本合同中价格为综合包干单价，在实际操作中不再签证任何计时（估）工。

3、除大型机械及电动工具、水、电等安全设施由甲方提供；小型电动工具（手提切割机等）、手工工具（抹子、铁铲、灰刀等）及施工中的场内材料转运、收捡等均由乙方承担。

二、承包单价、付款方式及结算：

1、综合包干单价：所有砌体按单面展开面积11、5元/m2计算，内墙不扣除门洞面积，外墙扣除门窗面积；吊砖、运砖按单面展开面积4、5元/m计算；工程质量合格并达到工期要求后，甲方再奖励乙方按单面展开面积0、5元/m2；

2、甲方每月按乙方当月的工程进度支付70%进度款，砌体完工后按总款的85%结算，余款在验收合格后一个月内付清，结算以实际数量为准。

三、工期要求：

20xx、7、15—20xx、8、15日，乙方必须严格执行甲方的工期计划，否则每超过一天罚款1000元；反之每提前一天奖励1000原。

四、质量要求：

1、符合现行施工及验收规范，检验达到标准并一次性交验；

2、因违章操作或不按施工及验收规范造成的质量返工，所发生的材料费、人工费均由乙方承担；

3、已完成的砌体必须进行养护。

五、甲方义务：

1、甲方在施工期间尽可能向乙方提供方便的施工条件、生活环境；

2、甲方提前组织充足的材料及周转性材料，满足乙方施工的要求；

3、对乙方进行各项安全、技术交底。

六、乙方责任：

1、乙方必须根据所承担的工程任务组织充足的人员进场施工，确保工期按时完成；

2、乙方所施工的成品，必须与设计施工图相符，并符合规范要求和质量标准；在施工中，必须珍惜甲方的各种材料，合理使用、节约材料、杜绝浪费；

3、现场文明施工必须做到工完场清，所使用的工具用具及相关材料进行分类堆码整齐，不得乱堆乱放；

4、对工人必须进行综合性教育，严禁打架、斗殴、偷盗；每出现一次罚款500—20xx元，情节严重者送交公安机关；

5、工地安全、工程进度，质量未达到要求，造成材料浪费，甲方提出罚款与整改措施后，仍整改不到位的'，甲方有权终止协议，乙方于当日退场。乙方的工程款按实际完成工程量的50%结算，工人工资由乙方负责。

七、安全责任：

1、乙方进入施工现场必须正确配戴安全帽、安全带；在操作中充分发挥‘三宝’作用；

2、乙方进场施工必须按照《施工安全操作规程》作业，不允许违规操作，合同中分包项目施工过程中因乙方原因产生的所有安全、责任事故由乙方负责处理，并承担其费用及相应法律责任。如造成重大社会影响和损失，乙方予以相应赔偿；

3、乙方操作违章不听劝助，甲方有权终止与乙方签定的劳务合同；

八、违约责任：如任何一方违约，支付对方2万元的违约金。若对合同发生争议由甲乙双方协商解决，不能达成一致意见时可以通过劳动仲裁委员会调解或者向咸宁市人民法院诉讼。

九、未尽事宜，双方协商

本《合同》壹式贰份，经双方签字生效，各执壹份，并与《安全管理条例》具同等的法律效力。甲方向乙方付清人工费后本合约自动失效终止。

甲方：乙方：

年月日年月日

工程合同 篇4

甲方：

乙方：金诚浮雕设计

甲乙双方经协商，就浮雕线稿设计事宜协议如下：

一、项目名称：

浮雕线稿

二、工作内容：

按照甲方的设计要求设计浮雕线稿，格式JPG。

三、设计要求：

四、工作期限：

制作周期5天，自甲方支付设计费给乙方之日起计算。

五、工作款筹、支付方式

设计费用人民币1000元整，大写：壹仟元整。在甲方全额支付设计费用后开始设计工作。

六、工作的完成

乙方在把设计稿件交给甲方后，乙方设计工作完成。如有异议双方可根据售后服务内容进行协商解决。（后期的修改属于售后服务）

七、工期的延长

遇下列情形，工作周期延长。

1、因气候等不可抗力原因不能正常工作的。

2、因甲方原因需要对浮雕的设计进行临时调整的。

八、双方权利、义务

甲方

1、按时支付乙方的工作款酬。

2、按时验收乙方的工作成果。

3、为乙方提供所需的设计素材。

4、对设计中不满意的地方提出修改建议及要求。

乙方

1、严格按照设计要求工作。

2、对设计要求中并列存在的素材可根据画面的`需要进行取舍。

3、按时交付工作成果。

4、保证工作质量。

5、尽量提前完成设计工作。

九、稿件的修改

乙方提供对线稿的免费修改服务，免费范围为局部细节的调整。如修改部分工作量过大或接近重新设计，由甲乙双方协商解决，甲方应根据工作量适当增加设计费用。

十、本合同未尽事宜双方协商解决。

十一、本合同自双方签字之日起生效。

十二、本合同一式二份双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

工程合同 篇5

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国保同法》和《中华人民共和国建筑法》， 甲方决定将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号楼＿＿＿＿＿＿＿＿＿室的阳台及阳光房工程委托乙方制作，安装，经双方协商订立 以下合同条款共同 遵守。

1. 工程量及价格：工程量按实际测量计算＿＿＿＿＿＿平方米;单价＿＿＿＿＿＿

元：总价＿＿＿＿＿＿元。在施工过程中，材料价格，人工费及政策变化引起造价增减时均不调整：各项取费标准不变。

2. 承包方式：包工包料。

3. 以上单价包含型材、五金配件、玻璃、制作、安装、运输、密封等均由乙方负责。

4. 1.工程质量： 材料选择＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿品牌：＿＿＿＿＿＿厚度：＿＿＿＿＿＿玻璃：＿＿＿＿＿＿技术指标符合物业提供的图纸设计和有关规范要求；以上型材、玻璃、小五金、配件必须符合现行安装以验收标准及要求。乙方应按甲方要求提供材料检验合格的`材料。2.工程的质量要求：应达到质量评定合格标准。3.保修期为两年。安装完毕后使用中如有质量问题需在＿＿＿＿＿＿个工作日内解决。4.工期：双方签订合同的 ＿＿＿＿＿＿个工作日。

5. 付款方式：合同签订预付＿＿＿＿＿＿工程款。

6. 双方职责：

1.甲方负责安排乙方材料进入小区，提供乙方安装时需要的水电等。

2.方施工人员必须遵守现场管理制度及安全操作规程，确保安全施工。

3.乙方原因造成事故全部由乙方承担一切费用。

7. 其他事项：

1.本合同未尽事宜，双方跟据相关规定及具体情况协商或另行补充条

款。2.本合同执行中如有争议可协商解决，达不成一致时，可向甲方所在地法院提起诉讼。

3.本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一 式两份， 甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：签字： 签字：

9 年月 日年月 日